**-****-****
建设工程设计合同(*)
(民用建设工程设计合同)
工程名称:****市*峰镇中学宿舍维修工程
*
工程地点:****市*峰镇中学
合同编号:******-*****
设计证书等级:建筑工程设计乙级.编号:**********
发包人:
****市*峰镇中学
设计人:****
订日期:****年*月**日
签
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人:****市*峰镇中学
设计人:****
发包人委托设计人承担****市*峰镇中学宿舍维修工程设计,经
双方协商*致,签订本合同
第*条本合同依据下列文件签订:
*.*《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设
工程勘察设计市场管理规定》
*.*国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设
计费等见下表。
序号 |
分项目名称 |
建设规模 |
建设规模 |
设计阶段及内容 |
设计阶段及内容 |
设计阶段及内容 |
估算投资额(*****) |
费率(%) |
设计费(****) |
序号 |
分项目名称 |
层数 |
建筑面积(*²) |
方案 |
初步设计 |
施工图 |
估算投资额(*****) |
费率(%) |
设计费(****) |
|
****市*峰镇中学宿舍维修工程 |
|
|
|
|
|
* |
*.**% |
***.**% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
*×*.**% |
备注 |
*、实际设计费按预算编制的*.**%收取。 |
*、实际设计费按预算编制的*.**%收取。 |
*、实际设计费按预算编制的*.**%收取。 |
*、实际设计费按预算编制的*.**%收取。 |
*、实际设计费按预算编制的*.**%收取。 |
*、实际设计费按预算编制的*.**%收取。 |
*、实际设计费按预算编制的*.**%收取。 |
*、实际设计费按预算编制的*.**%收取。 |
*、实际设计费按预算编制的*.**%收取。 |
第*条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
* |
上级批准文件 |
|
|
|
* |
地形图及其电子文件 |
|
|
|
* |
规划要求,地质勘察报告 |
|
|
|
* |
设计委托书和任务书 |
|
|
|
第*条
设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
|
****市*峰镇中学宿舍维修工程施工图 |
* |
方案确定后*个月内提交 |
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
第*条本合同设计收费为人民币***.**%****。设计费支付进
度详见下表。
付费次序 |
占总设计费% |
付费额(****) |
付费时间(由交付设计文件所决定) |
第*次付费 |
*** |
*×*.**% |
提交设计施工图后*个工作日内 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
说明:
*、本设计费已含税;
*、本设计费不含施工图审查费用。
第*条双方责任
*.*发包人责任:
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向设计
人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时负责,发包人不得要求
设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内,设计人按合
同第*条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限**天以上时,设
计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,
或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需
另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包
人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人
已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应
支付设计费。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文
件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,
向设计人支付赶工费。
*.*.*发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供
必要的工作生活及交通等方便条件。
*.*.*发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图
纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人
交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第*人转让或用于本
合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权
向发包人提出索赔。
*.*设计人责任:
*.*.*设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计
要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资
料,并对其负责。
*.*.*设计人采用的主要技术标准是:国家现行规范。
*.*.*设计合理使用年限为年。
*.*.*设计人按本合同第*条和第*条规定的内容、进度及份数向
发包人交付资料及文件。
*.*.*设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审
查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工
负责向发包人及施工单位进行设计交底处理有关设计问题和参加竣
工验收。在*年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应
按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
*.*.*设计人应保护发包人的知识产权,不得向第*人泄露、转
让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包
人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第*条违约责任:
*.*在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始
设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应
根据设计人已进行的实际工作量,不足*半时,按该阶段设计费的*半
支付;超过*半时,按该阶段设计费的全部支付。
*.*发包人应按本合同第*条规定的金额和时间向设计人支付设
计费,每逾期支付*天,应承担支付金额*分之*的逾期违约金。逾
期超过**天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发
包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目
停缓建,发包人均按*.*条规定支付设计费。
*.*设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补
充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补
救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
*.*由于设计人自身原因,延误了按本合同第*条规定的设计资料
及设计文件的交付时间,每延误*天,应减收该项目应收设计费的*
分之*
*.*合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还
定金。
第*条其他
*.*发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关
问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
*.*设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自
费向有关出版部门购买。本合同第*条规定设计人交付的设计资料及
文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
*.*本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应
当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供
应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由
发包人承担。
*.*发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈
判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计
任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付
*.*发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付
费用。
*.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解
决。
*.*本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建
设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由当地仲裁
委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲
裁书面协议的,可向人民法院起诉。
*.*本合同*式*份,发包人*份,设计人*份。
-*-
*.*本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
*.**本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规
定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部
门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
*.**本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认
可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同
具有同等法律效力。
*.**其它约定事项;
发包人名称:设计人名称:
****市*峰镇中学****
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)
法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
*
联系电话:联系电话:
开户名称
开户名称:中*国际设计集团有限
公司****分公司
开户银行:开户银行:农业银行****市支行
银行帐号:银行帐号:*****************
-*-